和朋友合伙承包工程合同

*方：

乙方：

为确保*方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产，经*、乙双方平等协商，为明确双方权利义务特鉴订本合同，以共同遵守，和朋友合伙承包工程合同范本。

总则

一、*方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划，乙方根据*方制定的生产计划按规格要求，保质保量完成生产加工任务。

二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员，乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。

三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。

承揽工程概况

四、工程项目：碎石料石料开采加工

五、工程总量及规格：拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由*方制定生产计划确定。

六、承揽费用及支付方式：

加工承揽碎石料单价为元/立方。

支付方式：根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向*方付款方式结算，在*方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内，按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。

七、合同期限：自年月日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。

八、合同履约及质量保*金：为确保合同的顺利履，乙方需在签订本合同之日起五日内向*方支付履约及质量保*金万元。保*金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。

双方的权利义务

双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务：

九、*方的权利义务

一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。

二)根据约定支付乙方加工承揽费用。

三)乙方在承揽过程中因管理不善，造成石料加工进度、质量、安全等严重后果，或虽未发生严重问题，但经*方书面通知后未按*方书面通知执行加工承揽施工的，*方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿给*方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，乙方按不低于履约保*金金额支付。

四)除乙方不能按本合同约定及*方计划完成加工任务，*方不得与第三人再行签订加工承揽合同。

十、乙方的权利义务

一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要，享有设备采购、配置的权利、义务，同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。

二)乙方应根据*方的生产计划及规格要求组织石料加工，如不能按期保质、保量完成加工任务，乙方应双倍支付*方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给*方造成的其它损失。

三)乙方在本合同履行期内不得以*方、于田县吉音矿石料有限公司、

新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据，其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。

四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同，并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格*、照。

五)乙方如因无故拖欠*或社会保险费用而发生劳动争议，*方有权封存相当于争议金额的承揽费，以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。

六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石，应及时向*方通报，根据*方要求变更开采施工方案。所开采玉石*方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。

十一、违约责任

一)因*方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的，所造成损失由发包方承担。

二)如乙方未按本合同约定及*方生产计划完成碎石开采及质量要求对*方供料造成影响的，乙方应承担因此对*方造成的不利影响并向*方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。

十二、合同的生效及终止

本合同自双方签字且乙方向*方支付了履约及质量保*金后生效。

本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策*关停等情况，本合同终止，双方互不承担责任。

十三、本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。

如因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商不成由*方所在地司法机关处理。

-------------------华丽丽的分割线------------------

发包方：_____(以下简称*方)

承包方：_____(以下简称乙方)

依照《中华*共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目

1.工程名称：_____

2.工程地点：_____

3.工程编号：_____

4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_____平方米。

5.工程造价：全部工程施工图预算造价**___元，其中：人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)

第二条工程期限

1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

3.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;

(2)因*方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;

(3)因*方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

第三条物资供应

1.全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理。

(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由*方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应，合同范本《和朋友合伙承包工程合同范本》。

(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由*方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

(3)包工不包料工程，全部材料、设备由*方采购供应到现场或指定的加工地点。

(4)其他方式：________

2.由*方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见*方供应材料、设备一览表)。

3.成套设备和非标准设备，由*方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由*方负责检验。*方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。

4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和*方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

5.凡应附有合格*的材料，在进场时必须由供应方负责验*;如无合格*，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格*的材料要求重新试验，其试验费用，应由*方负担。

6.由*方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由*方负担。

第四条工程款结算

1.全部工程造价的结算方式按下列第项规定办理。

(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

(5)招标的工程，按中标的价款结算。

2.工程款拨付与结算办法，按现行规定办理(详见附件)。

第五条施工与设计变更

1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。

2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。

(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知*方，由*方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经*乙双方签订协议后，方准施工。

(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办，银行审查投资后，并由*乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

(3)在施工中，如遇中途停建、缓建，*乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

(4)在施工中，如发现*方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由*方承担。

3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知*方检查。*方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交*方。事后*方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由*方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知*方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

4.*乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办，银行，做为结算工程款之依据。

第六条竣工验收、结算与保修

1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知*方届时验收，如*方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但*方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由*方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向*方移交完毕，如*方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由*方承担。

3.某项工程中的单位工程，如需单独移交*方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

4.在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给*方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向*方提供以下文件：

(1)增减变更文件和其他洽商记录;

(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(3)工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交*方进行审查。*方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办，银行审定拨款。

8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理(属于**建筑安装工程按*各有关主管部门的特殊规定办理。)

9.工程未经验收，*方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由*方承担责任。

第七条违约责任和仲裁

1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给*方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给*方按预算人工费千分之___的逾期违约金。

2.*乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，*乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。

4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可向建筑物或者直接向*法院起诉。

第八条附则

1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴*的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴*。

2.在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

3.招标工程，按《______市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

4.双方商定的其他事项。

(1)_______

(2)_______

(3)_______

(4)_______

*方(发包方)：____(盖章)乙方(承包方)：___(盖章)

工程负责人：______(盖章)工程负责人：_____(盖章)

单位地址：_________单位地址：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：___________帐号：___________

电话：___________电话：___________

本合同签订日期：____年__月__日

第九条合同附件

1.工程项目一览表

2.全部施工图纸。(合同正本有此件)

3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)

4.*方负责供应的材料、设备一览表。

5.有关协议：

(1)_______

(2)_______

(3)_______

(4)_______

6.有关补充合同：

(1)_______

(2)_______

第十条合同份数及有效期限。

(1)本合同一式____份。*乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本，由*方送经办，银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

(2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

*方：_____乙方：________

代理人：____代理人：_______

____年__月__日____年__月__日

• 合伙承包工程合作合同

  合伙人：(以下简称*方)合伙人：(以下简称乙方)*、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目...

• 工程的承包合同

  发包方（简称*方）：承包方（简称乙方）：临沂华能冷库工程公司基于乙方承包*方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保*工程顺利进行，根据《中华*共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，...

• 工程承包合同（一）

   *方：_______________________乙方：_______________________依据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致...

• 承包合同：模板工程承包合同

  1.________市________(单位，以下简称*方);代表人：________2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)出...

• 承包合同：模板工程承包合同

  本合同经下述双方签署：1.________市________(单位，以下简称*方);代表人：________2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建...