房屋转让协议范本

[篇一:房屋转让合同范本]

卖方(以下简称*方):____________

地址:_______联系电话:_____

委托代理人:_______

地址:______联系电话:______

买方(以下简称乙方):___________

地址:_______联系电话:______

委托代理人:___________________

地址:_______联系电话:_________

委托代理机构:__________________

经办人:_____联系电话:_________

根据<中华*共和国合同法>、<中华*共和国城市房地产管理法>及其他有关法律、法规之规定，*、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就乙方向*方购买房屋项达成如下协议:

第一条房屋基本情况

1、*方房屋(以下简称该房屋)座落于___市____区___，房屋结构为____，房屋用途为___，经房地产产权登记机关测定的建筑面积为___平方米。

2、该房屋所有权*号为______(共有权*号为_____)。土地使用权取得方式为____。

3、该房屋四至界限:东至___，南至____。西至______，北至______。

4、随该房屋一并转让的附属设备、设施:___________。

5、该房屋租赁情况__________________。

第二条房屋转让价格

按建筑面积计算，该房屋转让价格为[**]每平方米___元，总金额___元，大写__亿__千__百__拾__万__千__百__拾__元整。(每平方米价格精确到小数点后两位)

第三条付款方式

双方约定按以下第_______项以(现金、支票、其他_____)方式支付房款:

1、一次*付款:

本合同签订之日起_____天内，乙方一次*将购房款支付给______。

2、分期付款:

_________________。

3、其它方式________。

第四条交房方式:

*乙双方约定采用下列第_____种方式交房:

(1)自本合同签订之日起____天内，*方将房屋交付给乙方。

(2)其他方式________________________________________。

第五条乙方逾期付款的违约责任

乙方未按本合同第三条约定的时间付款，*方有权按累计应付款向乙方追究违约利息，自本合同规定的应付款最后期限之第二天起至实际付款之日止，月利息按___计算。逾期付款超过___天，*方有权按下述第____种约定追究乙方的违约责任:

(1)乙方向*方支付违约金共计___元整，合同限期继续履行。若乙方在___天内仍未继续履行合同，遵照下述第(2)条处理。

(2)乙方向*方支付违约金共计___元整，合同终止，乙方将房屋退还给*方。*方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

第六条*方逾期交房的违约责任

除不可抗拒的因素外，*方未按本合同第四条约定的时间交房的，乙方有权按累计已付款向*方追究违约利息，自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止，月利息按____计算。逾期交付超过___天，乙方有权按下述第____种约定追究*方的违约责任:(1)*方向乙方支付违约金共计____元整，合同继续限期履行。若*方在_____天内仍未继续履行合同，遵照下述第(2)条处理。

(2)*方向乙方支付违约金共计___元整，合同终止。乙方实际经济损失超过*方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由*方据实赔偿。

第七条*方保*该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，保*已清除该房屋原由*方设定的抵押权。如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由*方承担全部责任。

乙方对该房屋的各项基本情况均做了充分了解。该房屋转让后，如发生破漏、开裂等问题由乙方承担维修责任。

第八条关于产权登记的约定

自本合同生效之日起，乙方在三个月内向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续。*方给予协助。如因*方过失造成乙方不能在___天内取得房地产权属*书的，视为*方违约，乙方有权退房。*方必须在乙方提出退房之日起______天内将乙方已付款退还给乙方，并向乙方支付违约金____元整。

第九条该房屋转让交易发生的各项税费由*、乙双方按照有关规定承担。

第十条房屋转让，该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。

第十一条其他约定事项____________。

第十二条本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同中未规定的事项，均遵照中华*共和国有关法律、法规和政策执行。

第十三条*、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该房屋所在地公*机关公*。

第十四条本合同在履行中发生争议，由*、乙双方协商解决。协商不成的，*、乙双方同意采用以下第____种方式解决。

1、由_______仲裁委员会仲裁。

2、向*法院起诉。

第十五条本合同自__之日起生效。

1、*、乙双方签字。

2、经____公*(涉外房屋转让必须公*)。

第十六条本合同一式___份，双方各执一份，__各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

*方(签章):乙方(签章):

*方代理人(签章):乙方代理人(签章):

*方共有权人(或承租人或上级主管部门)意见(签章):

签定日期:____年____月____日

签定地点:_________________

[篇二:个人房屋转让协议书]

转让方(以下简称*方):________________

受让方(以下简称乙方):________________

经自愿协商达成一致，*方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守:

第一条转让房屋的基本情况

转让房屋(以下简称该房屋)位于____市____区____________小区号楼层室，建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

第二条转让价格

双方商定该房屋转让价格为(**)____元整，大写________元整(**)。

第三条付款方式

由乙方向*方预先支付购房定金____万元后，由*方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日，乙方将剩余房款一次支付*方。

第四条房屋交付

*方应于本合同生效之日当天，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，*方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户

房屋交付乙方后，*方应当负责办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权*办理到乙方名下，办理产权*相关费用由*方承担。

第六条*方的承诺保*

*方保*自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。

*方保*该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由*方全部承担。

第七条违约责任。

*方违反本合同约定，未能履行自己约定义务的，乙方有权单方解除本合同，*方应承担全部购房款20%的违约金。

第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，*、乙双方同意由xx仲裁委员会仲裁。

第十条本合同自*、乙双方签字之日起生效。

第十一条本合同一式二份，*、乙双方各执一份，具有同等效力。

*方:________乙方:________

________年____月____日________年____月____日

*号:__________*号:__________

手机:__________手机:__________

[篇三:房屋转让协议范本]

*方(转让方):_______*号:_____________________

乙方(受让方):_______*号:_____________________

*方自愿将其申请获批的南宁市路号经济适用住房一套(含附属物，按*方预开发商签订的<购房合同>约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方平等协商，双方就具体转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行:

一、所转让房屋的基本情况。

*方获批的经济适用房为南宁市_______小区_______栋_______单元_______号房，房屋户型为三室两厅一卫，该房屋建筑面积约为为㎡(最终以房产*为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权*时间等以*方与开发商签订的<购房合同>约定为准。

二、转让价款。

1、*方所购房屋单价为_______元/㎡，总价为_______元整，*方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款_______元由乙方承担。

2、为*双方诚意，乙方向*方支付该购房指标转让费元整(此款不在购房款内)。此款在*方向乙方办理完房产*过户手续当日支付。

3、该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担，*方在接到付款要求时，及时通知乙方，乙方接到*方通知后，及时将款项支付*方，由*方及时支付。

4、因*方为名义购房人，乙方为房屋实际所有人，*方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。*方取得的<购房合同>、交纳房款的收据和*、交纳税费的*、产权*及与购房有关文件，应在取得当日将上述原件交付乙方。

三、房产交付。

*方接到开发商交付通知后，应通知乙方一起验房，并按开发商与*方签订的<购房合同>标准验收，如验收不合格的，*方应责令开发商整改，直至符合合同约定后才能收房。*方收房后，应将该房交付乙方，由乙方占有和使用，同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。*方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。

四、办理过户手续约定。

*方应按<购房合同>的约定办理房产*，并承诺自取得房屋所有权*之日起5年内将产权*过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的，*方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及*收取的土地收益金等费用由乙方承担。

五、特别约定

1、*方保*在办理产权*时，产权*上只能是*方名字，不能将其他人列为共有人，并保*能按照本协议约定办理产权过户手续。

2、未经乙方同意，*方不得将房产*挂失及将房产转让、抵押或因*方原因被查封等，保*该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。

3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的，乙方有权要求*方将房产抵押给乙方，*方应予办理。

4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的，*方须与开发商协调解决或自行解决。

5、房产过户给乙方后三年内，乙方再向外转让该房产的，同等条件下，*方有优先购买权。

6、*方取得房产*后，应乙方要求，*方同意办理公*委托，委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续，公正费用由乙方承担。

六、违约责任。

1、本协议签订后，如*方拒绝履行该协议或解除本协议的，*方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付*方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等，下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金_______万元。

2、如因*方拒绝交房或办理产权*过户手续的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金，超过约定期限达60日仍未履行的，乙方有权解除本协议，*方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金_______万元。

3、如*方擅自将房屋转让或赠与给其他人，造成乙方不能获得房屋产权，或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的，视为*方违约，按本条第二款赔偿乙方。

4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。

5、本协议签订后，未经乙方同意*方不得与开发商或银行就本协议涉及的<购房合同>和<借款合同>等做任何条款修改，否则视为*方违约，如因此而影响乙方权益的，乙方有权终止本协议，*方按本条第二款赔偿乙方。

6、乙方不能按照本协议约定支付*方指标转让费的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向*方支付违约金，超过约定期限达60日仍未履行的，*方有权解除本协议，没收乙方所交款项。

7、双方应诚信履行本协议，任何一方违反本协议约定，经指出不能及时纠正，导致另一方权益受到侵害的，应向守约方支付违约金20万元。

七、其他约定。

1、本协议双方签字之日起生效。

2、本协议一式二份，*乙双方各执一份。

*方:_______乙方:_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

[篇四:二手房转让协议书范本]

售房方(*方):________*号码:________________

购房方(乙方):________*号码:________________

关于乙方向*方购房事宜，双方经协商一致，达成如下协议:

一、*方将其拥有*产权位于____小区____栋____号的毛坯房一套、号车库一个，合计**(大写):____________元(￥:____元)出售给乙方。

注:上述购房总价不包括房屋过户所产生的交易税、契税和办理该套房屋的房屋产权*、土地使用*的过户费用，在办理上述各种手续时相关费用均由乙方另行缴纳。

二、*方权利和义务:

1、保*对本协议约定的出售房屋拥有*产权，提供的权*均为真实有效凭*，如违反*方承担由此引起的法律责任并赔偿乙方相应损失；

2、保*该出售房屋没有出租和抵押给除乙方外的任何人，并且无债权债务纠纷，如因出租或抵押所产生的任何问题由*方承担并负责解决。

3、在乙方一次*清购房款后，将本协议约定的房屋交付乙方使用。同时向乙方交付该出售房屋的真实有效三*(房屋所有权*、国有土地所使用权*、契*)及所有相关原始购房票椐(包括车库、房屋的原始*、收据、凭*等)。

4、乙方认为可以办理过户时，及时协助乙方办理房屋过户各项相关手续。

三、乙方的权利和义务:

1、有权利要求*方保*其出售的房屋拥有*产权，无租赁、无抵押、无担保，如若有此类问题而导致的一切责任由*方承担。

2、乙方购买本协议约定的房屋后需遵守房屋装修、使用的法律法规及物业要求，不得擅自改变该套房屋的建筑主体结构、承重结构和用途；如乙方违反规定，由此造成的损失和责任由乙方承担；

四、本协议约定的房屋和土地使用年限，均遵从中华*共和国相关法律法规约定。

五、本协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华*共和国法律；在履行过程中发生争议，由*乙双方当事人协商解决，协商不成，依法向房产所在地*法院起诉。本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、本协议壹式贰份，均具有同等法律效力，双方各执壹份，本协议自双方签字或盖章之日起生效。

*方:____________乙方:____________

住址:____________住址:____________

联系电话:____________联系电话:____________

[篇五:房屋转让合同]

出让人:__________(以下简称*方)

受让人:__________(以下简称乙方)

见*方:__________(以下简称*方)*乙双方经友好协商，就*方向乙方转让*方私人房产一事达成以下条款:

第一条*方对产权的声明

*方根据国家规定，已依法取得_____的房屋所有权*书，所有权*书_____房权*(___)字第____号。*方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构，使用面积为____平方米(不含柴棚)。

第二条*方对买卖权的声明

*方保*该房屋是符合国家及______县房屋上市的有关规定及政策法规，*方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____县相关政策法规而引起的法律及经济责任由*方来承担。

第三条乙方对购买权的声明

乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向*方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

第四条房屋售价

双方同意上述房屋售价为_____万元整(含柴棚)。

第五条付款方式

1、乙方应在签订<____房屋买卖合同>时，支付相当于总房款的三分之一的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前一年内，支付剩余房款。

第六条违约责任

1、*、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知*方，*方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归*方所有。*方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2、乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，*方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付*方所应付房款的0、4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。

3、*方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，*方应按乙方已付房款的0、4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视*方违约，乙方可要求法院强制执行。

第七条房屋交付*乙双方就房屋交付达成以下细目:

1、没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、水费等；

2、没有固定不可移动装修物品的破坏；

3、房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。

第八条关于产权办理的约定

1、本协议签订后，应由*乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权*。鉴于目前_____暂缓办理二手房过户手续，待______启办二手房过户手续时，*方务必协助乙方办理上述手续，同时，产生的税费及相关费用，由*乙双方依照有关规定缴纳。

2、鉴于*方目前资金周围困难，已用现转让的房屋产权*在金融部门抵押贷款(___年___月___日抵押贷款_____元整，贷款期限为叁年，至___年___月___日止)，*方必须按时还本付息；抵押期满由*方将所抵押的房屋产权*及时交给乙方。

3、在房屋未过户期间，乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时，*方应积极协助乙方到金融部门办理相关手续，并按乙方授意签署相关文件。

4、在房屋未过户期间，如遇规划或政策*拆迁，*方应积极协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续，并按乙方授意签署相关文件，所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。

第九条有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的*法院提起诉讼。

第十条生效说明本协议一式四份，*乙双方各执一份，房屋交易管理部门留存一份，见*方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

出让方:_______受让方:_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

[篇六:集资房指标转让协议范本]

*方:______乙方:______

鉴于:*方单位农机所在___市__路__号建设本单位的职工住宅___(项目名称)，*方有权购买其中的一套房屋，具体房号为:栋单元号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。

*、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。

一、*方愿将以其名义申报的其单位农机所开发建设的建设本单位的职工住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。

二、该房农机所售价为每平方米____元，总价款为____元。

三、该房屋双方议定由*方转让给乙方，乙方在购房款外另行支付*方转让费**____万元(￥)。该款乙方在签订本协议之日起日内支付给*方。

(或另行约定支付方式，如:分期付款，第一期，在双方签订本协议之日，乙方付*方**_万元；第二期在交付房屋之日，付**_万元；第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，*方收到后出具收据)。

四、农机所收取的购房款全部由乙方支付，以*方名义直接付给农机所，由乙方收执收款凭*。

五、该房建成交付使用后，先以*方名义办理房产*。待*方领取房产*后(时间)内，*方与乙方办理房屋产权过户手续，将该房过户至乙方名下。(可以考虑:*方应以赠与的方式将该房过户给乙方。)

六、在办理房屋产权移转过户登记时，*方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要*方出面处理的，不论何时，*方应予协助。如因*方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由*方负赔偿责任。

七、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、*方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求*方承担责任:

1、*方不能取得该房所有权，必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给农机所的购房款和给*方的叁万元转让费后，余款作为*方给乙方的赔偿金。*方不能从该房获得任何收益。

2、过户每逾期壹天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过个月时，乙方有权解除本协议。解约时，*方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付购房款同额的赔偿金给乙方。

九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。

十、*方保*其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由*方负责清理，并赔偿乙方损失。

十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，*方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由*方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得解除协议，解约时，*方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。十三、本协议的附件与协议有同等效力。十四、本协议一式份，*乙方各执份。十五、本协议*乙双方签字生效。立约人:

*方:__(签字)乙方:__(签字)

*号:*号:

____年__月__日订于___市

• 房屋转让协议书范本

  [篇一:房屋转让协议书范本]*方:________乙方:________鉴于:*方单位农机所在___市__路__号建设本单位的职工住宅___(项目名称)，*方有权购买其中的一套房屋，具体房号为:____栋____单元____号房。该房目前尚...

• 农村房屋转让协议范本

  *方xx县xx农村信用合作社。住所地：xx县xx镇xx村。法定代表人张xx，主任。乙方为加大抵债资产处置变现力度，*乙双方就抵债房屋转让事宜，经过充分协商，达成如下协议：一、根据*法院执字（）第号民事裁定书，*方依法取得原属所有的位于xx...

• 房屋转让协议书范本

  转让方(简称*方)：受让方(简称乙方)：经*、乙双方自愿协商达成一致,*方将自己拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下协议条款，以资共同遵守：第一条房屋转让的基本情况转让房屋(以下简称该房屋)位于望城县xxxxx四楼套间，...

• 房屋转让协议 商品房屋转让协议

  商品房屋转让协议 xx 出让方(以下简称*方):aaaaaa 住 ，*号码zzzz yy 受让方(以下简称乙方): 住 ，*号码 *、乙双方经友好协商，自愿就*方向乙方转让商品房一事达成如下协议: 一、转让标的:...

• 房屋转让协议书范文

  *方(转让方)：乙方(承转方)：经*乙双方协商一致，*方同意将位于产权转让给乙方。具体内容如下：一、房屋面积以个人申报单位实际面积为准，按统一建房要求，乙方按时交纳建房款，如不按时交款，后果由乙方自行承担。二、房屋户型、楼层以实际分*案为...